专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX房地产开发项目施工总包协议模板版A版本合同目录一览第一条协议背景与定义1.1项目背景1.2定义与解释第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算第五条工程进度与交付5.1工程进度计划5.2工程交付条件5.3工程延期第六条工程质量与标准6.1工程质量要求6.2工程标准6.3质量监督与验收第七条合同的履行与保证7.1承包人义务7.2发包人义务7.3合同的变更与解除第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构第十条保险10.1保险责任10.2保险办理第十一条税务11.1税收责任11.2税收发票第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条附则13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同效力13.4合同附件第十四条合同的签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条协议背景与定义1.1项目背景甲乙双方就【项目名称】达成一致，甲方委托乙方进行施工建设。1.2定义与解释（3）项目名称：指【项目名称】。（4）施工范围：指本合同约定的施工内容，包括但不限于土建、安装、装修等。（5）工程量：指本合同约定的施工内容的工作量。（6）合同价款：指本合同约定的工程总价款。第二条合同主体2.1发包人甲方作为发包人，对项目的施工建设进行全面管理和监督。2.2承包人乙方作为承包人，负责按照本合同约定的施工范围、工程量、质量标准等进行施工。第三条工程概况3.1工程名称【项目名称】3.2工程地点【项目地址】3.3工程规模【工程规模】3.4工程内容（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）其他工程。第四条合同价格4.1合同总价本合同约定的工程总价款为【合同价款】。4.2价格调整合同价款不因任何一方原因发生不可抗力事件而进行调整。4.3预付款甲方应在合同签订后【预付款支付时间】内支付预付款，预付款金额为合同价款的【预付款比例】。4.4进度付款乙方按照工程进度完成相应工程后，甲方应按照实际完成的工程量进行进度付款。4.5竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，甲乙双方按照合同约定的工程量和质量进行竣工结算。第五条工程进度与交付5.1工程进度计划乙方应按照甲方要求制定工程进度计划，并按照计划进行施工。5.2工程交付条件（1）工程质量符合国家相关标准和本合同约定；（2）工程安全、环保、消防等手续齐全；（3）工程资料完整；（4）其他双方约定的条件。5.3工程延期乙方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。因不可抗力导致工程延期，双方协商解决。第六条工程质量与标准6.1工程质量要求本工程质量应符合国家相关标准和本合同约定。6.2工程标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.3质量监督与验收甲方应按照合同约定对工程质量进行监督和验收，乙方应配合甲方进行质量监督和验收工作。如工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应责任。第七条合同的履行与保证7.1承包人义务乙方应按照本合同约定，完成工程施工，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。7.2发包人义务甲方应按照本合同约定，按时支付合同价款，提供施工条件，并配合乙方进行工程施工。7.3合同的变更与解除合同变更或解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。如因不可抗力导致合同变更或解除，双方应协商解决。第八条违约责任8.1承包人违约乙方如违反本合同约定，导致工程质量、安全、进度等不符合合同要求，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为【违约金计算公式】。8.2发包人违约甲方如违反本合同约定，导致工程无法正常进行或乙方损失，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为【违约金计算公式】。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁机构为【仲裁机构】。第十条...
VIP
