2024年建筑防水工程分包协议样本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包范围2.1分包工程内容2.2分包工程量2.3分包工程时间3.分包价格3.1分包单价3.2总价款3.3付款方式3.4付款进度4.分包方的义务4.1施工质量4.2施工安全4.3材料供应4.4工程进度5.总包方的义务5.1现场管理5.2协调配合5.3技术支持5.4质量监督6.合同的履行6.1合同的开始履行6.2合同的完成标准6.3合同的变更6.4合同的解除7.违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的诉讼地点8.3争议的诉讼时效9.合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更程序9.3合同的解除条件10.其他约定10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4合同的转让11.合同的附件11.1附件清单11.2附件的有效性12.合同的签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人13.合同的份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.合同的生效日期14.1合同的生效日期14.2合同的失效日期第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:X建筑防水工程1.2工程地点:X项目现场1.3工程规模:根据工程设计图纸及工程量清单确定1.4工程内容:包括但不限于防水材料供应、防水施工、施工期间的质量控制、安全防护等。第二条分包范围2.1分包工程内容:根据工程设计图纸及工程量清单确定的分包工程内容2.2分包工程量:根据工程设计图纸及工程量清单确定的分包工程量2.3分包工程时间:按照工程进度计划确定的分包工程开始和结束时间第三条分包价格3.1分包单价:双方根据市场行情、工程特点等协商确定的分包单价3.2总价款:根据分包工程量、分包单价计算出的总价款3.3付款方式:按照工程进度,分阶段支付3.4付款进度:具体付款进度按照双方约定的工程进度计划执行第四条分包方的义务4.1施工质量:分包方应按照工程设计要求、施工规范和标准进行施工,保证分包工程的质量4.2施工安全:分包方应做好施工现场的安全防护工作,严格遵守施工现场的安全规定,确保施工过程中的安全4.3材料供应:分包方应按照工程需要及时供应防水材料,并保证材料的质量4.4工程进度:分包方应按照工程进度计划完成分包工程,确保工程按期完成第五条总包方的义务5.1现场管理:总包方应对施工现场进行有效管理,确保分包方能够顺利施工5.2协调配合:总包方应积极协调分包方与其他施工单位之间的关系,保证工程顺利进行5.3技术支持:总包方应对分包方提供必要的技术支持,确保分包工程的施工质量5.4质量监督:总包方应对分包工程的施工质量进行监督,确保分包工程符合设计要求第六条合同的履行6.1合同的开始履行:自合同签订之日起,分包方开始进行分包工程的施工6.2合同的完成标准:分包工程按照设计要求、施工规范和标准完成,并通过总包方的验收6.3合同的变更:合同履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议6.4合同的解除:合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,需要解除合同,应经双方协商一致第八条违约责任8.1分包方的违约责任:分包方未按合同约定完成工程,或施工质量不符合约定,或未经总包方同意擅自撤离施工现场的,应承担违约责任,具体包括但不限于逾期竣工违约金、质量修复费用、总包方因此遭受的损失等。8.2总包方的违约责任:总包方未按合同约定支付价款,或未提供必要施工条件,或未履行协调配合义务的,应承担违约责任,具体包括但不限于逾期支付违约金、分包方因此遭受的损失等。第九条争议解决9.1争议的解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的诉讼地点:双方约定以合同签订地人民法院为争议解决的管辖法院。9.3争议的诉讼时效:双方在发生争议后,应在收到对方书面通知之日起30日内提起诉讼,否则将丧失诉讼权。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,并自双方履行完毕合同约定的义务后失效。10.2合同的变更程序:合同履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同的解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力等...