专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX建设工程施工协议2024版专业学习课程版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容第三条合同价格3.1工程总价3.2付款方式3.3付款时间第四条合同履行4.1甲方义务4.2乙方义务4.3丙方义务第五条工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保修第六条工期延误6.1工期顺延的条件6.2工期延误的责任第七条合同变更7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序第十一条合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密责任第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修订14.3合同解除或终止后的权利义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X公司，地址：X市X区X路X号。1.2乙方名称：X施工公司，地址：X市X区X路X号。1.3丙方名称：X材料供应商，地址：X市X区X路X号。第二条合同标的2.1工程概况：本合同项下的建设工程为X项目，主要包括X等工程。2.2工程地点：X市X区X路X号。2.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条合同价格3.1工程总价：人民币X万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。3.2付款方式：按照工程进度分阶段支付。3.3付款时间：自乙方完成约定的工程进度之日起7个工作日内支付。第四条合同履行4.1甲方义务：4.1.1提供合法的施工场地，确保乙方正常施工；4.1.2按时支付工程进度款，保证丙方材料供应；4.1.3负责办理工程相关手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。4.2乙方义务：4.2.1按照合同约定的工期、质量、安全标准完成工程；4.2.2负责工程现场的管理和协调，确保工程顺利进行；4.2.3严格按照国家相关法律法规和标准施工，确保工程安全。4.3丙方义务：4.3.1按照合同约定的时间和质量要求提供材料；4.3.2负责材料质量的保障，对因材料质量问题造成的损失承担责任；4.3.3按照合同约定的价格提供材料，不得擅自提高价格。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.2质量验收：工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后交付使用。5.3质量保修：工程保修期为验收合格之日起两年，保修期内出现的质量问题，乙方负责及时修复。第六条工期延误6.1工期顺延的条件：6.1.1不可抗力因素导致工程无法正常进行；6.1.2甲方原因导致工程无法正常进行；6.1.3乙方按照合同约定正常施工，因丙方原因导致工程无法正常进行。6.2工期延误的责任：6.2.1因不可抗力因素导致的工期延误，各方互不承担责任；6.2.2因甲方原因导致的工期延误，甲方应按照乙方实际损失予以赔偿；6.2.3因丙方原因导致的工期延误，丙方应按照乙方实际损失予以赔偿。第七条合同变更7.1合同变更的条件：7.1.1经甲方、乙方、丙方协商一致，且不影响工程质量和进度；7.1.2因国家政策、法律法规变化，导致合同内容需要变更；7.1.3因工程实际情况发生变化，导致合同内容需要变更。7.2合同变更的程序：7.2.1变更事项应当书面形式签订补充协议，经各方确认；7.2.2补充协议签订后，各方按照变更后的合同内容履行各自义务。第八条违约责任8.1违约行为：8.1.1甲方未按照约定时间支付工程进度款，导致工程无法正常进行；8.1.2乙方未按照约定质量、工期完成工程；8.1.3丙方未按照约定时间、质量提供材料。8.2违约责任：8.2.1甲方违约，应按照乙方实际损失予以赔偿，并支付违约金；8.2.2乙方违约，应按照甲方实际损失予以赔偿，并支付违约金；8.2.3丙方违约，应按照乙方实际损失予以赔偿，并支付违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：合同签订地的人民法院。第十条合同的解除10.1合同解除的条件：10.1.1经甲方、乙方、丙方...
VIP
