建筑施工方2024索赔权益规定合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1建筑施工方1.2业主1.3工程监理1.4工程质量检测机构第二条：合同范围及内容2.1工程建设项目2.2施工方案与施工图纸2.3工程质量标准2.4工程进度与工期第三条：合同价款及支付3.1合同总价3.2工程进度款支付3.3竣工结算3.4价款调整第四条：合同履行与协调4.1施工方的义务与责任4.2业主的义务与责任4.3工程监理的职责4.4工程质量检测机构的职责第五条：工期延误及索赔5.1工期延误的原因5.2工期延误的处理5.3工期延误的索赔第六条：工程质量问题及索赔6.1工程质量问题的定义6.2工程质量问题的处理6.3工程质量问题的索赔第七条：材料设备供应及索赔7.1材料设备的质量标准7.2材料设备的供应时间7.3材料设备的索赔第八条：安全生产与环保8.1安全生产的要求8.2环保要求8.3安全事故的处理第九条：合同变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条：违约责任及赔偿10.1施工方的违约责任10.2业主的违约责任10.3违约赔偿的计算及支付第十一条：争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决第十二条：法律适用及争议解决12.1适用法律12.2争议解决的优先顺序第十三条：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3通知与送达13.4附件第十四条：合同的生效、修改与终止14.1合同的生效条件14.2合同的修改14.3合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1建筑施工方：指具有相应资质的建筑施工企业，承担本合同约定的施工任务。1.2业主：指合同约定的工程项目的所有权人或者使用权人。1.3工程监理：指由业主聘请的，对施工过程进行监督管理的专业机构或者个人。1.4工程质量检测机构：指由业主指定的，对施工过程中的工程质量进行检测和评价的专业机构。第二条：合同范围及内容2.1工程建设项目：指本合同约定的建筑物、构筑物及其附属设施的新建、改建、扩建或者拆除工程。2.2施工方案与施工图纸：施工方案应根据工程特点、施工条件和技术要求制定，施工图纸应符合设计文件和施工方案的要求。2.3工程质量标准：应符合国家、行业和地方有关工程质量的标准和规范。2.4工程进度与工期：工程应按照约定的工期完成，如因特殊原因导致工期延误，应按照约定的条款处理。第三条：合同价款及支付3.1合同总价：本合同约定的工程项目的总价款，包括工程费用、材料费用、人工费用、管理费用、利润等。3.2工程进度款支付：按照工程进度的实际完成情况，业主按照约定的比例支付工程进度款。3.3竣工结算：工程完成后，双方按照约定的方式和标准进行工程价款的最终结算。3.4价款调整：因工程变更、工程量增减等原因导致合同总价变化的，双方应按照约定的条款进行价款调整。第四条：合同履行与协调4.1施工方的义务与责任：按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。4.2业主的义务与责任：提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款、协调各方关系等。4.3工程监理的职责：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。4.4工程质量检测机构的职责：对工程质量进行检测和评价，为业主和施工方提供工程质量的依据。第五条：工期延误及索赔5.1工期延误的原因：不可抗力、业主原因、施工方原因等。5.2工期延误的处理：按照约定的条款进行处理，如顺延工期、支付违约金等。5.3工期延误的索赔：因工期延误导致的损失，受到损失的一方有权向责任方提出索赔。第六条：工程质量问题及索赔6.1工程质量问题的定义：不符合国家、行业和地方有关工程质量的标准和规范的问题。6.2工程质量问题的处理：按照约定的条款进行处理，如修复、返工、支付违约金等。6.3工程质量问题的索赔：因工程质量问题导致的损失，受到损失的一方有权向责任方提出索赔。第八条：材料设备供应及索赔8.1材料设备的质量标准：应符合设计文件和合同约定的要求，具备相关质量证明文件。8.2材料设备的供应时间：按照施工进度计划和合同约定的时间进行供应。8.3材料设备的索赔：因材料设备质量问题或者供应问题导致的损失，受到损失的一方有权向责任方提出索赔。第九条：安全生产与...
VIP
