专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年室内装饰施工内部责任承包协议一本合同目录一览一、总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同文件组成二、工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度三、承包范围及责任3.1承包范围3.2承包责任3.3承包人义务四、合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式五、施工期限5.1施工开始时间5.2施工结束时间5.3工期延误六、施工质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量异议及处理七、材料供应7.1材料种类7.2材料质量7.3材料供应时间八、安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3保险责任九、违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿十、争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁效力十一、合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更、解除的程序十二、合同的终止12.1合同终止条件12.2终止后的义务十三、其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力十四、附则14.1合同生效条件14.2合同有效期14.3合同的修订及附件第一部分：合同如下：一、总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同主体认定甲方：__________乙方：__________1.3合同文件组成本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。附件包括：工程设计图纸、工程量清单、材料供应清单等。二、工程概述2.1工程名称本工程名称为：__________2.2工程地点本工程地点位于：__________2.3工程内容工程内容包括：__________2.4工程进度工程计划开始时间为：__________，计划结束时间为：__________。三、承包范围及责任3.1承包范围乙方承包的范围包括：__________3.2承包责任乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.3承包人义务乙方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，保证工程质量，不得转包、违法分包，并承担因自身原因导致工程损失的责任。四、合同价格4.1合同总价本合同总价款为人民币：__________元（大写：____________________元整）。4.2价格调整合同价格不因任何市场价格波动、政策调整等原因进行调整。4.3支付方式甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式如下：__________五、施工期限5.1施工开始时间乙方应按照合同约定的时间开始施工，具体施工开始时间为：__________。5.2施工结束时间乙方应按照合同约定的时间完成施工，具体施工结束时间为：__________。5.3工期延误乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。六、施工质量6.1质量标准本工程质量标准按照：__________执行。6.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，加强过程控制，确保工程质量。6.3质量异议及处理甲方对工程质量有异议的，应当在验收时提出，并由双方协商解决。如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。八、材料供应8.1材料种类8.2材料质量甲方提供的材料应符合国家相关标准及合同要求，并提供材料合格证明。8.3材料供应时间甲方应按照工程进度要求，提前供应所需材料，确保工程顺利进行。九、安全生产9.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产管理制度进行施工，确保施工现场安全。9.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施，确保事故得到妥善处理。9.3保险责任乙方应为其员工购买工伤保险，并承担施工过程中因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失。十、违约责任10.1承包人违约乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2发包人违约甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约方应承担因其违约给守约方造成的损失，具体赔偿金额按照实际损失计算。十一、争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点双方约定仲裁地点为：_______...
VIP
