专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX2024版建筑行业分包劳务合作合同一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方(分包商)1.2乙方(劳务分包商)1.3工程地点1.4工程内容第二条劳务分包范围及工程量2.1分包工程范围2.2工程量的确定2.3工程量的变更第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4质量保证金第四条工期及进度4.1合同工期4.2进度计划4.3工期延误第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资福利第六条质量及安全管理6.1质量标准6.2安全措施6.3安全事故处理第七条材料及设备7.1材料供应7.2设备使用第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让程序第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修改和补充14.4送达条款第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方(分包商)1.2乙方(劳务分包商)1.3工程地点1.4工程内容第二条劳务分包范围及工程量2.1分包工程范围乙方分包的工程范围包括:(1)建筑施工中的模板、混凝土、钢筋、木工、瓦工等劳务作业;(2)施工现场的清洁、保卫、临时设施建设与拆除等辅助作业;(3)甲方指定的其他劳务作业。2.2工程量的确定2.3工程量的变更如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变更,甲方应提前通知乙方,并按照实际情况进行调整。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式(1)按工程进度分阶段支付;(2)按月完成工程量支付;(3)工程验收合格后一次性支付。3.3进度付款如采用按工程进度分阶段支付方式,双方应共同确定各个阶段的付款比例和时间,并在合同中予以明确。3.4质量保证金乙方在合同约定的质量保证期内,如发生质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。质量保证期结束后,甲方按照合同约定退还乙方质量保证金。第四条工期及进度4.1合同工期本合同约定的工期为_______天,自乙方进场之日起算。4.2进度计划乙方应按照甲方提供的施工组织设计,制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。如非乙方原因导致工期延误,双方应协商确定责任方及相应的处理措施。第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备乙方应按照甲方要求,配备具备相应资质和技能的劳务人员,并保证劳务人员的人数和质量满足施工需要。5.2劳务人员培训乙方应对劳务人员进行安全生产、质量意识等方面的培训,确保劳务人员熟悉施工要求和操作规程。5.3劳务人员工资福利乙方应按时足额支付劳务人员的工资和福利,并依法为劳务人员缴纳社会保险。第六条质量及安全管理6.1质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和质量标准进行施工,保证分包工程的质量。6.2安全措施乙方应制定并落实施工现场的安全措施,确保施工过程中的安全。6.3安全事故处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求采取相应措施,如遇重大安全事故,应及时报警并通知甲方。第八条违约责任8.1甲方违约如甲方违反合同约定,导致乙方损失的,甲方应承担违约责任,向乙方支付赔偿金,并承担乙方因此产生的其他费用。8.2乙方违约如乙方违反合同约定,导致甲方损失的,乙方应承担违约责任,向甲方支付赔偿金,并承担甲方因此产生的其他费用。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁如双方在合同中约定仲裁条款,任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。9.3诉讼如双方未在合同中约定仲裁条款,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。10.2合同变更合同履行过程中,如双方同意变更合同内容,应签订书面变...